项目公司 法律责任

项目承包甲方负哪些法律责任？

如果合同约定由发包人提供原材料、设备、场地、技术资料,而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件,如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款,发包人应承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,施工人有权要求工期和费用索赔。

如果出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供建筑材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正常作业等情况,发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任,施工人可以停建、缓建,及时通知发包人并向发包人索赔损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。在这里发包人承担违约责任的方式是采取补救措施和赔偿损失

婚庆公司的法律责任？

对婚庆现场的安全负责，对婚庆演出的合法守法负责

项目负责人的法律责任？

项目负责人就是施工作业的第一责任人，发生事故要承担法律责任。

物业项目经理承担法律责任吗？

承担法律责任，物业公司项目经理是物业公司在一个物业项目的最高领导者，也是项目安全服务的第一责任人，不仅是物业公司内部员工的人身安全，还有业主的人身安全，还有公共区域设施设备运行的安全，消防管理的安全，物业服务无小事，项目经理责任重大。

公司项目经理给打的欠条，自己偷盖了公司公章，会不会负法律责任？

造成损失的承担责任。

《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》

第五条行为人盗窃、盗用单位的公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书，或者私刻单位的公章签订经济合同，骗取财物归个人占有、使用、处分或者进行其他犯罪活动构成犯罪的，单位对行为人该犯罪行为所造成的经济损失不承担民事责任。

行为人私刻单位公章或者擅自使用单位公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书以签订经济合同的方法进行的犯罪行为，单位有明显过错，且该过错行为与被害人的经济损失之间具有因果关系的，单位对该犯罪行为所造成的经济损失，依法应当承担赔偿责任。

扩展资料

《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十二条“有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款;情节较轻的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：

(一)伪造、变造或者买卖国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件、印章的” 的规定，对于刻字业违反管理规定承制公章的，属于违反治安管理行为，

给予行为人或者企业的负责人处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款;情节较轻的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款的治安管理处罚。如果私刻、伪造、变造公章，则应以扰乱公共秩序罪论处。

第二百八十条“伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，

处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。”的规定，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

公司秘书承担什么法律责任？

新加坡的公司法规定，所有在新加坡的注册公司，在注册时，均需有至少一位常住新加坡的居民作为该公司的法定秘书，公司董事会有责任指定一位公司的秘书并决定这位秘书的薪金配套。公司董事需要确保有资质的人被选中做为公司的法定秘书。

虽然公司董事承担遵守法律法规的最终责任，但同时公司的法定秘书在特定的一些情况下也对公司触犯法律承担责任。这是因为新加坡公司法认可董事根据秘书提供的合规性建议指导而做出的决定。秘书被定义为公司的“officer”公务人员，意味着秘书被相关的义务和职责做约束。因此，新加坡的公司法定秘书必须将公司行政事宜及时的报告给董事。

公司圈钱承担什么法律责任？

圈钱是指将不属于自己的钱，通过某些好像合法的手段掏进自己的口袋里的意思。依据《公司法》的规定，公司法定代表人有出资不实的就要对公司债务承担连带责任；公司股东滥用公司法人地位和股东有限责任，逃避债务的，应对公司债务承担连带责任。

甲方项目负责人的法律责任？

这是个不严谨的命题，项目负责人不分甲方还是乙方，项目负责人是一个称呼，表面上从字面理解看，项目负责人是对项目负责的人，实际上不是，项目负责人只是一个项目的管理人员，他的法律责任与他和承建单位的合同约定有密切关系，不能一慨而论。

母公司挪用子公司资金的法律责任？

如果母公司，将子公司资金用于公司业务，不负法律任。必定是“母子"关系，关了门是一家。母公司补一个资金调拨手续，完善内容即可。如果子公司是挂靠母公司的，独立核算单位。虽然是个问题，最好还是内部协商解决。收回挪用资金那是必然的，按挪用资金比例分成、收取挪用资金利息。用这种内部消化的方式是可以解决的。当然！如果母公司挪用子公司资金是个人行为，用于个人经营。这是挪用公款行为，报案处理。司法机关按挪用公款金额，定罪量刑。

伪造公司章程的法律责任？

伪造企业印章，要承担治安行政责任，构成犯罪的，要承担刑事责任。

【法律依据】

《治安管理处罚法》第五十二条，有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：

（一）伪造、变造或者买卖国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件、印章的。